Algemene Voorwaarden

  1. Alle klachten, om geldig te zijn dienen, ons overgemaakt per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering of factuurdatum.
  2. Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van Wetteren of Dendermonde, of naar keuze van de verkoper optredend als eiser, bevoegd.
  3. Al onze goederen, diensten en facturen zijn betaalbaar te Wetteren uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Het aanbieden van een wissel of kwijtschrift maakt geen inbreuk op de clausule van plaats van betaling.
  4. Ieder vertraging in de betaling brengt voor de medecontractant de verplichting mee. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidintrest van 17% te betalen op het factuurbedrag, met een minimum van 62 euro, zulks onverminderd eventuele schadevergoeding.
  5. Bij wanbetaling zal het bedrag der factuur verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling van 12%, met een minimum van 62 euro, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. En dit na ingebrekestelling bij aangetekend schrijven.
  6. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering of de uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
  7. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de aannemer, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
  8. Prijsofferten zijn tot 30 (dertig) dagen na datum geldig en kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever. Prijzen worden steeds exclusief btw vermeld. Volgend op de aanvaarding door de Opdrachtgever zal de aannemer de overeenkomst schriftelijk confirmeren. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke akkoord tussen de aannemer en de Opdrachtgever. Niettegenstaande voornoemd principe zal de aannemer te allen tijde de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van een substantiƫle wijziging van de grondstofprijzen of andere kosten met betrekking tot de uitvoering van de werken.